Защита интересов частного партнера в Арбитражном суде новосибирской области
Защита 56 489 400 руб.
Дело № А45-21788/2022
Министерство здравоохранения Новосибирской области обратилось к инвестору с иском о взыскании 57 089 400,00 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по 5 объектам.
В рамках рассмотрения дела удалось доказать отсутствие просрочки по получению положительного заключения главгосэкспертизы и получению разрешения на строительство по двум объектам строительства. В отношении трех объектов строительства была выработана позиция на основе просрочки кредитора, которая позволила снизить неустойку в 98 раз. (С 57 089 400 руб. до 600 000 руб.)